七、 合同價款

　　1、 可調(diào)整合同價款的范圍：國家法律法規(guī)政策變化影響的;工程造價管理部門公布的價格調(diào)整;一周內(nèi)停水電汽超過8小時的;約定的其他因素。

　　2、 承包人在可以調(diào)整的情況發(fā)生14天內(nèi)，將原因及金額以書面通知工程師，工程師在接到通知14天內(nèi)給予批復(fù)或修改，追加款與工程款同期支付。

　　3、 工程預(yù)付款：建筑工程不超過當年工程量的30%，安裝工程為10%;大量采購預(yù)制構(gòu)件及工期在6個月內(nèi)的可適當增加。在專用條款中約定支付、比例扣回的時間和金額。預(yù)付時間應(yīng)不遲于開工的前7天，7天后發(fā)要求支付通知，仍不支付可在發(fā)出通知的7天后停工。

　　4、 工程量確認：承包人提交已完工程量報告，工程師在7天內(nèi)按圖紙完成計量，計量前24小時通知承包人參加，若不按時參加，自行計量有效。工程師7天內(nèi)未進行計量，第8天承包商報告開列的工程量視為被確認，作為支付依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包商使其不能參加計量的，計量結(jié)果無效。

　　5、 工程進度款支付：計量確認14天內(nèi)支付，將合同價款調(diào)整和變更調(diào)整一并支付，同期發(fā)包方供應(yīng)的材料設(shè)備款同時扣回。14天后支付應(yīng)計利息，不支付且未達成協(xié)議的可停止施工。

　　八、 驗收結(jié)算

　　1、 竣工驗收：由承包人提供完整的竣工資料和竣工驗收報告，并按專用條款約定的日期和份數(shù)提供竣工圖紙。發(fā)包人應(yīng)在收到報告后28天內(nèi)組織驗收，驗收后14天內(nèi)提出修改和確認。特殊原因需要甩項竣工的應(yīng)另簽協(xié)議。未驗收或不合格的不得交付使用，強行使用由此造成的后果自負。

　　2、 竣工結(jié)算：承包人應(yīng)在竣工報告確認后28天內(nèi)提供竣工結(jié)算報告和完整的結(jié)算資料，發(fā)包人在收到后28天內(nèi)核實，確認后應(yīng)支付工程竣工結(jié)算價款，承包人在收到結(jié)算價款14天內(nèi)交付工程，28天后支付應(yīng)計利息，56天以后仍不支付，可協(xié)議折價或由法院拍賣，承包人優(yōu)先受償。若承包人在28天內(nèi)不能提供結(jié)算報告和資料，發(fā)包人要求交付的應(yīng)交付，不要求的負責(zé)看管。

　　3、 質(zhì)量保修：質(zhì)量保證金數(shù)額由雙方約定但不超過合同價款的3%，在質(zhì)保期滿14天內(nèi)支付剩余的保修金和約定的利息返還給承包人。可從第一次支付進度款開始扣留。

　　九、 其他合同爭議與違約責(zé)任

　　1、 可以解除合同的情形：當事人雙方協(xié)商解除;發(fā)生不可抗力時;一方違約(不支付工程款導(dǎo)致工程無法進行，停工56天后仍不支付;將全部工程轉(zhuǎn)包;一方違約致使合同無法履行)。

　　2、 合同解除后雙方約定的結(jié)算和清理條款仍然有效，應(yīng)做好已完工程、已購材料設(shè)備的保護移交工作。

　　3、 發(fā)包方責(zé)任：不按時支付工程(進度)款和工程師不及時給出指令和確認致使合同無法履行的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

　　4、 承包方責(zé)任：不能按合同約定的工期和質(zhì)量標準完成的，應(yīng)按專用條款約定方法賠償。

　　5、 爭議的解決：申請仲裁或向法院起訴兩種方式。一般爭議應(yīng)繼續(xù)履行合同，保護好已完工程。停止履行合同的情況：雙方協(xié)商一致、仲裁調(diào)解、法院判決停工的。

　　相關(guān)鏈接：造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試部分知識點記憶技巧

更多信息請訪問：考試吧造價師欄目

和更多網(wǎng)友交流>>：進入造價師論壇

推薦：2008年造價工程師考前網(wǎng)上輔導(dǎo)方案

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一頁