41.對(duì)于非施工單位原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)由( )返修，( )承擔(dān)責(zé)任

　　A.建設(shè)單位 建設(shè)單位

　　B.建設(shè)單位 責(zé)任方

　　C.施工單位 責(zé)任方

　　D.施工單位建設(shè)單位

　　【答案】C

　　【解析】《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》進(jìn)一步規(guī)定，施工單位對(duì)施工中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的建設(shè)工程或者竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)返修。對(duì)于非施工單位原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，施工單位也應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，但是因此而造成的損失及返修費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

　　42.下列關(guān)于建設(shè)單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)說(shuō)法中錯(cuò)誤的是( )。

　　A.建設(shè)單位可以支付趕工費(fèi)采取必要措施情況下要求壓縮合同工期

　　B.施工圖紙未經(jīng)審查批準(zhǔn)不得使用

　　C.建設(shè)單位提供的資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全

　　D.建設(shè)單位在工程開(kāi)工后應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)

　　【答案】D

　　【解析】按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位在領(lǐng)取施工許可證或者開(kāi)工報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。而不是開(kāi)工后。

　　43.按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，下列關(guān)于工程監(jiān)理責(zé)任、權(quán)限的說(shuō)法中，正確的是( )。

　　A.監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任，包括違約責(zé)任和違法責(zé)任

　　B.未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，不進(jìn)行竣工驗(yàn)收

　　C.未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建設(shè)單位不撥付工程款

　　D.施工監(jiān)理必須采用旁站監(jiān)理方法

　　【答案】A

　　【解析】監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任，包括違約責(zé)任和違法責(zé)任兩個(gè)方面：(1)違約責(zé)任。如果監(jiān)理單位不按照監(jiān)理合同約定履行監(jiān)理義務(wù)，給建設(shè)單位或其他單位造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。(2)違法責(zé)任。如果監(jiān)理單位違法監(jiān)理，或者降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成質(zhì)量事故的，要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　44.某工程在缺陷責(zé)任期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，經(jīng)鑒定該缺陷是由于承包人原因造成的。則下列有關(guān)承包人責(zé)任和費(fèi)用承擔(dān)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.承包人應(yīng)負(fù)責(zé)維修，并承擔(dān)鑒定及維修費(fèi)用

　　B.承包人不維修也不承擔(dān)費(fèi)用，發(fā)包人可按合同約定扣除保證金，并由承包人承擔(dān)違約責(zé)任

　　C.承包人維修并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用后，免除其對(duì)工程的一般損失賠償責(zé)任

　　D.承包人不維修而愿承擔(dān)費(fèi)用的，發(fā)包人可負(fù)責(zé)組織維修，并按約從保證金中扣除費(fèi)用

　　【答案】C

　　【解析】根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定：缺陷責(zé)任期內(nèi)，由承包人原因造成的缺陷，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)維修，并承擔(dān)鑒定及維修費(fèi)用。如承包人不維修也不承擔(dān)費(fèi)用，發(fā)包人可按合同約定扣除保證金，并由承包人承擔(dān)違約責(zé)任。承包人維修并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用后，不免除對(duì)工程的一般損失賠償責(zé)任。故選項(xiàng)C正確。

　　45.在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后，向建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)移交建設(shè)項(xiàng)目檔案的主體是( )。

　　A.施工單位

　　B.建設(shè)單位

　　C.設(shè)計(jì)單位

　　D.監(jiān)理單位

　　【答案】B

　　【解析】《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)檔案管理的規(guī)定，及時(shí)收集、整理建設(shè)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的文件資料，建立健全建設(shè)項(xiàng)目檔案，并在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后，及時(shí)向建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)移交建設(shè)項(xiàng)目檔案。

　　46.某建筑工程竣工后未經(jīng)驗(yàn)收發(fā)包人提前使用，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.出現(xiàn)防水問(wèn)題，5年內(nèi)承包人應(yīng)承擔(dān)保修責(zé)任

　　B.主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂紋，承包人應(yīng)承擔(dān)保修責(zé)任

　　C.出現(xiàn)任何問(wèn)題承包人都需要承擔(dān)保修責(zé)任

　　D.出現(xiàn)任何問(wèn)題承包人都不需要承擔(dān)保修責(zé)任

　　【答案】B

　　【解析】按照最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第13條規(guī)定，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。

　　47.建設(shè)單位于2014年1月15日申請(qǐng)領(lǐng)取了施工許可證，但因受政策風(fēng)險(xiǎn)影響，工程于2015年1月22日才決定開(kāi)工，則建設(shè)單位(　)。

　　A.向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告后即可開(kāi)工

　　B.應(yīng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)施工許可證延期

　　C.應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)重新核驗(yàn)施工許可證

　　D.應(yīng)向發(fā)證機(jī)關(guān)重新申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證

　　【答案】D

　　【解析】對(duì)于此題，很多學(xué)員可能會(huì)錯(cuò)選C選項(xiàng)，把考點(diǎn)引到中止施工和恢復(fù)施工這方面來(lái)，這就掉進(jìn)了陷阱里。而實(shí)際上，恢復(fù)施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已經(jīng)開(kāi)工，而本題明確說(shuō)明沒(méi)有開(kāi)工。因此，根本不存在中止施工和恢復(fù)施工的問(wèn)題，而是施工單位申領(lǐng)施工許可證后法定開(kāi)工期限。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自申領(lǐng)施工許可證之日起3個(gè)月內(nèi)開(kāi)工。因故不能按期開(kāi)工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期;延期以兩次為限，每次不超過(guò)3個(gè)月。既不開(kāi)工又不申請(qǐng)延期或者超過(guò)延期時(shí)限的，施工許可證自行廢紙。本題中，超過(guò)9個(gè)月，因此決定開(kāi)工后，應(yīng)當(dāng)重新辦理施工許可證。

　　48.下列選項(xiàng)中，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的是( )。

　　A.工地的塔吊倒塌造成臨近的民房被砸塌

　　B.某施工單位未按照合同約定工期竣工

　　C.因臺(tái)風(fēng)導(dǎo)致工程損害

　　D.某工程存在質(zhì)量問(wèn)題

　　【答案】A

　　【解析】侵權(quán)糾紛，是指一方當(dāng)事人對(duì)另一方侵權(quán)而產(chǎn)生的糾紛。在建設(shè)工程領(lǐng)域也易發(fā)生侵權(quán)糾紛，如施工單位在施工中未采取相應(yīng)防范措施造成對(duì)他方損害而產(chǎn)生的侵權(quán)糾紛。

　　49.下面關(guān)于訴訟代理人的表述中，不正確的是( )。

　　A.當(dāng)事人可以委托1～2人作為訴訟代理人

　　B.委托他人代為訴訟，必須向法院提交授權(quán)委托書(shū)

　　C.訴訟代理人代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求，不需要委托人的特別授權(quán)

　　D.訴訟代理人代為進(jìn)行和解，提起反訴和上訴，必須有委托人的特別授權(quán)

　　【答案】C

　　【解析】《民事訴訟法》規(guī)定，“訴訟代理人代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求，進(jìn)行和解、提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權(quán)”。所以本題選C。

　　50.下列關(guān)于認(rèn)證的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.存有疑點(diǎn)的視聽(tīng)資料不能作為認(rèn)定案件事實(shí)依據(jù)的證據(jù)

　　B.與一方當(dāng)事人有利害關(guān)系的證人出具的證言不能單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)

　　C.以侵害他人合法權(quán)益或者違反法律禁止性規(guī)定的方法取得的證據(jù)，不能作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)

　　D.無(wú)法與原件核對(duì)的復(fù)印件不能單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)

　　【答案】A

　　【解析】不能作為或不能單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)依據(jù)的證據(jù)：①在訴訟中，當(dāng)事人為達(dá)成調(diào)解協(xié)議或者和解目的作出妥協(xié)所涉及的對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)可，不得在其后的訴訟中作為對(duì)其不利的證據(jù);②以侵害他人合法權(quán)益或者違反法律禁止性規(guī)定的方法取得的證據(jù)，不能作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù);③不能單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)：未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當(dāng)?shù)淖C言;與一方當(dāng)事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言;存有疑點(diǎn)的視聽(tīng)資料;無(wú)法與原件、原物核對(duì)的復(fù)印件、復(fù)制品;無(wú)正當(dāng)理由未出庭作證的證人證言。④當(dāng)事人對(duì)自己的主張，只有本人陳述而不能提出其他相關(guān)證據(jù)的，其主張不予支持(但對(duì)方當(dāng)事人認(rèn)可的除外)。

　　51.張三和李四合同糾紛申請(qǐng)仲裁。二人各選定一名仲裁員，首席仲裁員由其共同選定。仲裁庭合議時(shí)產(chǎn)生了三種不同意見(jiàn)，仲裁庭應(yīng)當(dāng)( )作出裁決

　　A.按多數(shù)仲裁員的意見(jiàn)

　　B.按首席仲裁員的意見(jiàn)

　　C.提請(qǐng)仲裁委員會(huì)

　　D.提請(qǐng)仲裁委員會(huì)主任

　　【答案】B

　　【解析】(1)仲裁裁決應(yīng)當(dāng)按照多數(shù)仲裁員的意見(jiàn)作出，少數(shù)仲裁員的不同意見(jiàn)可以記入筆錄。(2)仲裁庭不能形成多數(shù)意見(jiàn)時(shí)，裁決應(yīng)當(dāng)按照首席仲裁員的意見(jiàn)作出

　　52.甲公司和乙公司的合同糾紛案件經(jīng)仲裁委員會(huì)作出裁決后，被當(dāng)事人向仲裁委員會(huì)所在地的中級(jí)人民法院提出證據(jù)，申請(qǐng)法院裁定不予執(zhí)行。下列證據(jù)證明裁決的情形法院應(yīng)不予考慮的是( )。

　　A.仲裁協(xié)議是發(fā)生糾紛后簽訂的

　　B.裁決的事項(xiàng)不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會(huì)無(wú)權(quán)仲裁的

　　C.仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序

　　D.裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的

　　【答案】A

　　【解析】根據(jù)《仲裁法》、《民事訴訟法》的規(guī)定，被申請(qǐng)人提出證據(jù)證明裁決有下列情形之一的，經(jīng)人民法院組成合議庭審查核實(shí)，裁定不予執(zhí)行：(1)當(dāng)事人在合同中沒(méi)有仲裁條款或者事后沒(méi)有達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的;(2)裁決的事項(xiàng)不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)仲裁的;(3)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;(4)裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的;(5)對(duì)方當(dāng)事人向仲裁機(jī)構(gòu)隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的;(6)仲裁員在仲裁該案時(shí)有索賄受賄、徇私舞弊、枉法裁決行為的。故選項(xiàng)A正確。

　　53.仲裁庭調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，調(diào)解書(shū)自( )，即發(fā)生法律效力。

　　A.仲裁庭制作完成后

　　B.當(dāng)事人簽收后

　　C.人民法院確認(rèn)后

　　D.當(dāng)事人簽字后

　　【答案】B

　　【解析】按照《仲裁法》規(guī)定，仲裁庭在作出裁決前，可以先行調(diào)解。當(dāng)事人自愿調(diào)解的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)調(diào)解。調(diào)解不成的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出裁決。調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書(shū)或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)果制作裁決書(shū)。調(diào)解書(shū)與裁決書(shū)具有同等法律效力。調(diào)解書(shū)經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即發(fā)生法律效力。

　　54.甲公司根據(jù)生效判決書(shū)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行開(kāi)始后，甲與乙達(dá)成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙的80萬(wàn)元債務(wù)減少到70萬(wàn)元，乙在協(xié)議生效之日起1個(gè)月內(nèi)還清。協(xié)議生效1個(gè)月后，乙并未履行協(xié)議約定。下列做法中正確的是( )。

　　A.甲就乙違反協(xié)議的行為，向乙所在地法院提起民事訴訟

　　B.由法院執(zhí)行和解協(xié)議

　　C.法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行

　　D.甲向法院申請(qǐng)按照原生效判決書(shū)強(qiáng)制執(zhí)行

　　【答案】D

　　【解析】根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，一方當(dāng)事人不履行和解協(xié)議，對(duì)方當(dāng)事人可以申請(qǐng)人民法院按照原生效法律文書(shū)強(qiáng)制執(zhí)行。故選項(xiàng)D正確。

　　55.某地方建設(shè)行政管理部門(mén)于2014年10月10日針對(duì)某建筑設(shè)計(jì)單位不按照建筑工程質(zhì)量進(jìn)行設(shè)計(jì)做出給予其吊銷資質(zhì)證書(shū)的處罰決定，建筑公司于2014年10月15日收到該處罰通知，建筑公司對(duì)此不服的話最遲應(yīng)于( )前提起行政復(fù)議。

　　A.2014年10月23日

　　B.2014年11月15日

　　C.2014年12月15日

　　D.2014年12月14日

　　【答案】D

　　【解析】《行政復(fù)議法》第9條規(guī)定，公民、法人或者其他組織認(rèn)為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的，可以自知道該具體行政行為之日起60日內(nèi)提出行政復(fù)議申請(qǐng);但是法律規(guī)定的申請(qǐng)期限超過(guò)60日的除外。

　　56.甲設(shè)備租賃公司與乙建筑工程公司簽訂了融資租賃合同，雙方約定，出租人甲公司應(yīng)按照承租人乙公司的要求，從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)起重設(shè)備租賃給乙公司，乙公司支付租金。在乙建筑工程公司使用起重設(shè)備中發(fā)生了故障，并及時(shí)告知甲設(shè)備租賃公司和國(guó)外出售商，而國(guó)外出售商不履行修理義務(wù)。此時(shí)由( )行使索賠的權(quán)利。

　　A.甲設(shè)備租賃公司

　　B.擔(dān)保人

　　C.乙建筑工程公司

　　D.代理人

　　【答案】C

　　【解析】融資租賃合同中，出賣(mài)人不履行合同義務(wù)的，由承租人行使索賠權(quán)利。而答案A設(shè)備租賃公司為出租人，與題意不符;答案B、D分別為擔(dān)保任何代理人，在題中沒(méi)有出現(xiàn)。因此只有乙建筑工程公司為承租人，可以行使索賠的權(quán)利。

　　57.下列關(guān)于國(guó)有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目招標(biāo)方式的表述中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.非涉密的國(guó)有資金占70%的控股項(xiàng)目，必須采用公開(kāi)招標(biāo)

　　B.國(guó)有資金占40%股份，另外兩家私有合作企業(yè)占股份分別為30%的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)

　　C.國(guó)有資金控股，但受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)

　　D.采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)

　　【答案】B

　　【解析】《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定，國(guó)有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)，B選項(xiàng)雖然國(guó)有資金只占40%的股份，但在三家合作企業(yè)中，國(guó)有資金占主導(dǎo)地位，應(yīng)該采用公開(kāi)招標(biāo)方式。招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)，但有下列情形之一的，可以邀請(qǐng)招標(biāo)：(1)技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇;(2)采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過(guò)大。

　　58.下列選項(xiàng)中，符合《招標(biāo)投標(biāo)法》關(guān)于開(kāi)標(biāo)規(guī)定的是( )。

　　A.開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加

　　B.開(kāi)標(biāo)時(shí)，由招標(biāo)人檢查投標(biāo)文件的密封情況

　　C.投標(biāo)文件密封情況經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容

　　D.招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的已經(jīng)確認(rèn)為廢標(biāo)的投標(biāo)文件，開(kāi)標(biāo)不必當(dāng)眾予以拆封、宣讀

　　【答案】C

　　【解析】《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開(kāi)進(jìn)行;開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，也可以由招標(biāo)人委托的公證機(jī)構(gòu)檢查并公證;經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，開(kāi)標(biāo)時(shí)都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查。《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)開(kāi)標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)的，不得開(kāi)標(biāo);招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。投標(biāo)人對(duì)開(kāi)標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)提出，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)作出答復(fù)，并制作記錄。故C選項(xiàng)正確。

　　59.下列關(guān)于聯(lián)合體承包工程，表述正確的是( )。

　　A.聯(lián)合體組成獨(dú)立法人

　　B.聯(lián)合體中標(biāo)的，應(yīng)資質(zhì)高的一方與招標(biāo)人簽訂合同

　　C.聯(lián)合體中各單位資質(zhì)等級(jí)不同時(shí)，應(yīng)以資質(zhì)等級(jí)高的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承包工程

　　D.聯(lián)合體各方對(duì)承包合同的履行承擔(dān)連帶責(zé)任

　　【答案】D

　　【解析】由兩個(gè)以上具備承包資格的單位可共同組成非法人的聯(lián)合體�！督ㄖā芬�(guī)定，兩個(gè)以上不同資質(zhì)等級(jí)的單位實(shí)行聯(lián)合共同承包的，應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)等級(jí)低的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程�！墩袠�(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同，就中標(biāo)項(xiàng)目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任。《建筑法》也規(guī)定，共同承包的各方對(duì)承包合同的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。故選項(xiàng)D正確。

　　60.下列關(guān)于注冊(cè)建造師信用檔案的表述中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.信用檔案信息，主要由本人及其聘用單位向注冊(cè)機(jī)關(guān)提供

　　B.信用檔案的內(nèi)容包括其基本情況、業(yè)績(jī)、良好行為、不良行為等

　　C.信用檔案中的不良行為記錄，以建設(shè)單位和監(jiān)理單位提供的信息為準(zhǔn)

　　D.信用檔案信息按有關(guān)規(guī)定向社會(huì)公示

　　【答案】C

　　【解析】注冊(cè)建造師信用檔案應(yīng)當(dāng)包括注冊(cè)建造師的基本情況、業(yè)績(jī)、良好行為、不良行為等內(nèi)容。違法違規(guī)行為、被投訴舉報(bào)處理、行政處罰等情況應(yīng)當(dāng)作為注冊(cè)建造師的不良行為記入其信用檔案。注冊(cè)建造師信用檔案信息按照有關(guān)規(guī)定向社會(huì)公示。

|

　　相關(guān)推薦：

　　2019年二級(jí)建造師考試在職考生如何備考?

　　2019年二級(jí)建造師考試工程實(shí)務(wù)備考必備技能

　　2019年二級(jí)建造師市政實(shí)務(wù)記憶技巧：編口訣

　　2019年二級(jí)建造師考試真題備考誤區(qū)要警惕!

　　2009-2018年二級(jí)建造師真題及答案|解析|估分|下載

　　萬(wàn)題庫(kù)：2019二級(jí)建造師各科目真題每日一題匯總