承包人采購的材料設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)在24小時(shí)前通知工程師，并提供合格證明。材料代用由工程師同意后增減合同價(jià)款。

　　七、 合同價(jià)款

　　1、 可調(diào)整合同價(jià)款的范圍：國家法律法規(guī)政策變化影響的;工程造價(jià)管理部門公布的價(jià)格調(diào)整;一周內(nèi)停水電汽超過8小時(shí)的;約定的其他因素。

　　2、 承包人在可以調(diào)整的情況發(fā)生14天內(nèi)，將原因及金額以書面通知工程師，工程師在接到通知14天內(nèi)給予批復(fù)或修改，追加款與工程款同期支付。

　　3、 工程預(yù)付款：建筑工程不超過當(dāng)年工程量的30%，安裝工程為10%;大量采購預(yù)制構(gòu)件及工期在6個(gè)月內(nèi)的可適當(dāng)增加。在專用條款中約定支付、比例扣回的時(shí)間和金額。預(yù)付時(shí)間應(yīng)不遲于開工的前7天，7天后發(fā)要求支付通知，仍不支付可在發(fā)出通知的7天后停工。

　　4、 工程量確認(rèn)：承包人提交已完工程量報(bào)告，工程師在7天內(nèi)按圖紙完成計(jì)量，計(jì)量前24小時(shí)通知承包人參加，若不按時(shí)參加，自行計(jì)量有效。工程師7天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量，第8天承包商報(bào)告開列的工程量視為被確認(rèn)，作為支付依據(jù)。工程師不按約定時(shí)間通知承包商使其不能參加計(jì)量的，計(jì)量結(jié)果無效。

　　5、 工程進(jìn)度款支付：計(jì)量確認(rèn)14天內(nèi)支付，將合同價(jià)款調(diào)整和變更調(diào)整一并支付，同期發(fā)包方供應(yīng)的材料設(shè)備款同時(shí)扣回。14天后支付應(yīng)計(jì)利息，不支付且未達(dá)成協(xié)議的可停止施工。

　　八、 驗(yàn)收結(jié)算

　　1、 竣工驗(yàn)收：由承包人提供完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并按專用條款約定的日期和份數(shù)提供竣工圖紙。發(fā)包人應(yīng)在收到報(bào)告后28天內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收后14天內(nèi)提出修改和確認(rèn)。特殊原因需要甩項(xiàng)竣工的應(yīng)另簽協(xié)議。未驗(yàn)收或不合格的不得交付使用，強(qiáng)行使用由此造成的后果自負(fù)。

　　2、 竣工結(jié)算：承包人應(yīng)在竣工報(bào)告確認(rèn)后28天內(nèi)提供竣工結(jié)算報(bào)告和完整的結(jié)算資料，發(fā)包人在收到后28天內(nèi)核實(shí)，確認(rèn)后應(yīng)支付工程竣工結(jié)算價(jià)款，承包人在收到結(jié)算價(jià)款14天內(nèi)交付工程，28天后支付應(yīng)計(jì)利息，56天以后仍不支付，可協(xié)議折價(jià)或由法院拍賣，承包人優(yōu)先受償。若承包人在28天內(nèi)不能提供結(jié)算報(bào)告和資料，發(fā)包人要求交付的應(yīng)交付，不要求的負(fù)責(zé)看管。

　　3、 質(zhì)量保修：質(zhì)量保證金數(shù)額由雙方約定但不超過合同價(jià)款的3%，在質(zhì)保期滿14天內(nèi)支付剩余的保修金和約定的利息返還給承包人�？蓮牡谝淮沃Ц哆M(jìn)度款開始扣留。

　　九、 其他合同爭議與違約責(zé)任

　　1、 可以解除合同的情形：當(dāng)事人雙方協(xié)商解除;發(fā)生不可抗力時(shí);一方違約(不支付工程款導(dǎo)致工程無法進(jìn)行，停工56天后仍不支付;將全部工程轉(zhuǎn)包;一方違約致使合同無法履行)。

　　2、 合同解除后雙方約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款仍然有效，應(yīng)做好已完工程、已購材料設(shè)備的保護(hù)移交工作。

　　3、 發(fā)包方責(zé)任：不按時(shí)支付工程(進(jìn)度)款和工程師不及時(shí)給出指令和確認(rèn)致使合同無法履行的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

　　4、 承包方責(zé)任：不能按合同約定的工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成的，應(yīng)按專用條款約定方法賠償。

　　5、 爭議的解決：申請(qǐng)仲裁或向法院起訴兩種方式。一般爭議應(yīng)繼續(xù)履行合同，保護(hù)好已完工程。停止履行合同的情況：雙方協(xié)商一致、仲裁調(diào)解、法院判決停工的。

　　十、 其他內(nèi)容

　　1、 安全施工：安全事故的責(zé)任和費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。發(fā)生重大傷亡和其他安全事故由承包方上報(bào)有關(guān)部門及工程師。在動(dòng)力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段及臨街交通要道施工應(yīng)提出安全保護(hù)措施，由工程師確認(rèn)實(shí)施，費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。實(shí)施爆破作業(yè)、在放射和有毒害環(huán)境中施工時(shí)，承包人應(yīng)在施工前14天書面通知工程師，并提出安全措施。確認(rèn)后實(shí)施費(fèi)用有發(fā)包人承擔(dān)。

　　2、 專利技術(shù)：發(fā)包人要求的由發(fā)包人辦理手續(xù)并負(fù)擔(dān)費(fèi)用，承包人實(shí)施。承包人提出應(yīng)報(bào)工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，手續(xù)、實(shí)施和費(fèi)用有承包人承擔(dān)。擅自使用侵犯他人專利權(quán)的有責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　3、 文物及地下障礙物：施工中發(fā)現(xiàn)有文物及對(duì)考古地質(zhì)有研究價(jià)值的物品時(shí)，承包人應(yīng)立即保護(hù)好現(xiàn)場并于4小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告工程師，工程師應(yīng)在通知后24小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告當(dāng)?shù)匚奈锊块T，雙方應(yīng)按文物部門要求采取保護(hù)措施，發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用并順延工期。發(fā)現(xiàn)地下障礙物時(shí)應(yīng)8小時(shí)內(nèi)報(bào)告書面通知工程師，并提出處置方案，工程師24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)或提出修改意見，發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用并順延工期。

　　4、 不可抗力事件：工程施工中的不可抗力的內(nèi)容包括(戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物墜落;非承包人原因造成的爆炸、火災(zāi);專用條款約定的程度的風(fēng)、雨、雪、洪水、地震等自然災(zāi)害)。

　　不可抗力事件發(fā)生后立即通知工程師并應(yīng)積極采取措施，盡量減少損失，48小時(shí)內(nèi)向工程師通報(bào)受害情況和損失情況，以及預(yù)計(jì)清理修復(fù)的費(fèi)用，若持續(xù)發(fā)生應(yīng)每隔7天報(bào)告一次受害情況，事件結(jié)束14天內(nèi)提交清理 修復(fù)費(fèi)用的正式報(bào)告及有關(guān)資料。

　　責(zé)任承擔(dān)方式：雙方人員傷亡由各自負(fù)責(zé)并負(fù)擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;承包人的機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失有承包人負(fù)責(zé);工程本身損害、第三方人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、運(yùn)至工地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備、清理和修復(fù)費(fèi)用、應(yīng)工程師要求留守施工場地的管理和保衛(wèi)人員的費(fèi)用均由發(fā)包方承擔(dān);延誤的工期相應(yīng)順延。